A. Краткое изложение дела Истцом

14. Заявленные Истцом требования и испрашиваемые Истцом решения могут быть кратко изложены следующим образом:

 

(i) Юрисдикция

15. Ответчик выдал Истцу Гарантию исполнения Подрядчиком обязательств по Договору генерального подряда №FB01/2011 ("Договор" и "Гарантия" соответственно).

 

16. В Гарантии предусмотрено, что все споры передаются на разрешение Международного арбитражного суда Международной торговой палаты в Центростане в соответствии с его Регламентом.

 

17. Таким образом, у Состава арбитража есть юрисдикция по рассмотрению настоящего спора.

 

(ii) Требования

 

18. 15 января 2011 года Министерство спорта и туризма в лице Министра спорта и туризма г-на Физрука А.А, заключило с ООО Строймонтаж (Западстан) (далее "Подрядчик") Договор, стоимость работ по Договору составила 200 миллионов долларов США.

 

19. 20 января 2011 года Ответчик выдал Истцу Гарантию исполнения Подрядчиком обязательств по Договору на сумму 20 миллионов долларов США.

 

20. Согласно Договору Подрядчик обязался завершить работы в срок до 1 января 2014 года, по просьбе Подрядчика 04 января 2014 года Стороны заключили Дополнительное соглашение №1, в соответствии с которым срок был продлен до 01 апреля 2014 года.

 

21. Несмотря на заверения Подрядчика, что объект будет закончен к концу февраля, на начало марта 2014 года Объект был построен на 95 %, при этом темы строительства были практически равны нулю.

 

22. 15 марта 2014 года Истец расторгнул договор с Подрядчиком, и предъявил требование к Ответчику по гарантии на сумму 20 миллионов долларов США.

 

23. 16 марта 2014 года Подрядчик в нарушение арбитражной оговорки в Договоре предъявил Истцу иск об оплате задолженности по Договору и возмещении убытков в государственный суд Западстана и ходатайствовал о принятии обеспечительных мер в виде запрета Банке осуществлять платеж по Гарантии.

 

24. Ходатайство Подрядчика было удовлетворено, и 20 марта 2014 года Ответчик, сославшись на определение суда Западстана уведомил Истца о невозможности исполнить требование по Гарантии.

 

(iii) Испрашиваемые Истцом решения

25. Истец требует, чтобы Состав арбитража принял следующие решения:

- обязать Ответчика выплатить Истцу сумму в размере 20 миллионов долларов США по Гарантии, выданной Ответчиком Истцу в обеспечение исполнения обязательств Подрядчиком, а также проценты на эту сумму с момента ее уплаты Банком по момент исполнения арбитражного решения;

- возложить на Ответчика расходы по настоящему арбитражному разбирательству, включая расходы на юридического представителя.